+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Договор на стройконтроль образец

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Договор на стройконтроль образец

В данном разделе Вы можете скачать типовые договоры в удобном для Вас формате для дальнейшего обсуждения и утверждения. Необходимость оформления договора на строительную экспертизу или на проведение технадзора трудно переоценить. Данные документы регулируют степень и полноту взаимоотношений Заказчика и Исполнителя на оказание официальных услуг, предусматривают меру и степень ответственности сторон. Права и обязанности договаривающихся лиц, организаций оговариваются и подтверждаются в текстах как минимум двух равноправных экземпляров этого документа, гарантируют соблюдение необходимых совместных действий. Цель таких согласованных действий — гарантированное качественное проведение строительных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, необходимостью и правильностью заполнения журналов производства работ, организацией в приёмке и проверке поступающих на объект конструкций, материалов, оборудования — в случае технадзора. В случае проведения экспертизы - выяснение причин, предположительных последствий дальнейшего развития ситуации, выдача рекомендаций по устранению нарушений Строительных норм и правил, разделов ГОСТ, технологии производства работ.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Состав и виды оказываемых по настоящему договору услуг строительного контроля далее — услуги определяются техническим заданием Приложение , являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

Типовой и стандартный договор проведения технадзора и экспертизы

Состав и виды оказываемых по настоящему договору услуг строительного контроля далее — услуги определяются техническим заданием Приложение , являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Заказчик обязуется осуществить приёмку оказанных услуг и обеспечить их оплату в порядке и на условиях, установленных разделами 4, 2 настоящего договора.

Цена договора включает затраты Исполнителя на выполнение контрольных функций, в том числе с применением инструментальных методов , транспортные и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, уплату налогов и сборов, а также причитающееся Исполнителю вознаграждение. Оказанные по настоящему договору услуги оплачиваются в пределах средств, указанных в пункте 2.

Оплата оказанных и принятых услуг производится в течение 14 четырнадцати дней с даты подписания акта приёмки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, на основании следующих документов:.

В случае если у Исполнителя возникла обязанность по уплате неустойки пени, штрафа в соответствии с разделом 6 настоящего договора, оплата услуг производится за вычетом суммы, равной размеру подлежащих уплате пени и или штрафа. Данная удержанная сумма выплачивается Исполнителю в течение 14 четырнадцати дней после полной оплаты им сумм неустойки. Осуществлять контроль в соответствии с настоящим договором, техническим заданием, требованиями действующих технических норм и правил;.

Контролировать сроки выполнения работ , указанных в договоре подряда, качество материалов, используемых при выполнении работ, в том числе проверять наличие необходимых лицензий и сертификатов у подрядных субподрядных организаций и поставщиков материалов, проверять наличие документов, удостоверяющих качество материалов технические паспорта, сертификаты, декларации, свидетельства и т.

В обязательном порядке осуществлять контроль за скрытыми работами с составлением актов освидетельствования скрытых работ;. При выявлении недостатков в выполненных выполняемых работах или несоответствия выполняемых работ требованиям, установленным договором подряда и технической документацией, в письменном виде потребовать от исполнителя работ далее — подрядная организация устранения таких недостатков и проконтролировать их устранение.

О данных обстоятельствах Исполнитель должен незамедлительно известить Заказчика;. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, оформлять и получать соответствующие разрешения и согласования, связанные с оказанием услуг по настоящему договору. Своевременно принимать выполненные подрядными организациями работы с применением соответствующих средств контроля, указанных в технических нормах и правилах.

Срок приёмки работ Исполнителем не должен превышать двух дней с даты получения Исполнителем уведомления подрядной организации о готовности выполненных работ к сдаче. В указанный срок Исполнитель должен подписать акты о приёмке выполненных работ либо представить подрядной организации мотивированные возражения и или замечания;. Предоставить Исполнителю копию договора подряда с приложениями и иную техническую документацию на выполнение работ по договору подряда;.

Своевременно уведомить Исполнителя о начале выполнения подрядной организацией строительно-монтажных и сантехнических работ. Обеспечение исполнения обязательств Исполнителя по настоящему договору представляется в форме залога денежных средств в размередесять тысяч девятьсот двенадцать руб.

Исполнитель обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору до подписания Договора Сторонами. Обеспечение исполнения обязательств Исполнителя находится на счету Заказчика до момента подписания акта сдачи-приемки результатов выполненных работ оказанных услуг. Приёмка результатов оказанных услуг строительного контроля осуществляется Заказчиком на основании отчета Исполнителя об оказанных услугах после завершения всех работ по договору подряда, и подписания акта приёмки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Оказанные Исполнителем услуги считаются принятыми, если Заказчиком утверждён отчёт Исполнителя об оказанных услугах строительного контроля в отношении работ по договору подряда. Форма отчёта и его содержание устанавливается Заказчиком.

С момента получения отчёта Заказчик в течение десяти дней утверждает его или направляет Исполнителю мотивированное возражение с указанием причин отказа от его утверждения.

Исполнитель должен безотлагательно принять меры к устранению недостатков, на которые указывает Заказчик. Мотивированные возражения сторон подлежат рассмотрению в трехдневный срок, по результатам которого стороны составляют двусторонний акт. В акте указывается перечень необходимых доработок и сроков их выполнения или сформированные позиции сторон в отношении предъявленных возражений.

На основании утверждённого Заказчиком отчёта Исполнителя об оказанных услугах стороны в течение пяти дней с даты утверждения отчёта подписывают акт сдачи-приёмки оказанных услуг.

Акт о приёмке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома подписывают в течение пяти дней с даты утверждения отчета. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения предусмотренных настоящим договором обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Срок гарантии качества оказанных по настоящему договору услуг равен сроку гарантии качества и надёжности результатов выполненных работ, установленному договором подряда. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы, материалы и работы, предусмотренные договором подряда и принятые Исполнителем. Течение гарантийного срока начинается с даты подписания сторонами акта сдачи-приёмки оказанных услуг. Исполнитель несет ответственность за надлежащее оказание услуг и в тех случаях, если недостатки оказанных услуг будут обнаружены после приёмки ремонтных работ и или в процессе эксплуатации объектов, в отношении которых Исполнителем осуществлялись функции строительного контроля.

Возникшие в рамках настоящего договора обязанности по уплате неустойки пени, штрафа и возмещению убытков возникают с момента предъявления стороной, являющейся кредитором по неисполненному обязательству, другой стороне, являющейся должником по этому обязательству, требования об уплате неустойки пени, штрафа или возмещения убытков.

Такое требование должно предъявляться в письменной форме. В случае возникновения у должника обязанности по уплате неустойки пени, штрафа , должник возмещает убытки кредитору в полной сумме сверх неустойки. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой из сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, блокады, войны, военных действий, массовых волнений и беспорядков, забастовок, принятия компетентными органами правовых актов , влияющих на исполнение обязательств по настоящему договору, или других, не зависящих от сторон обстоятельств.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, сообщить другой стороне в трёхдневный срок. При наличии обстоятельств, указанных в пункте 7. Стороны определили, что настоящий договор действует с даты его заключения и до полного исполнения сторонами принятых обязательств.

Услуги по настоящему договору оказываются Исполнителем с даты начала выполнения работ, предусмотренных договором подряда, до завершения всего объёма указанных работ и приёмки результатов выполненных работ в соответствии со сроками, установленными договором подряда.

Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, за исключением случаев их одностороннего изменения, указанных в нормативных правовых актах или настоящем договоре. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским законодательством.

Все уведомления сообщения должны исполняться в письменной форме и направляться сторонам. Уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно послано заказным письмом или доставлено лично по юридическим почтовым адресам сторон с получением под расписку соответствующим должностным лицом. Право, принадлежащее стороне, являющейся кредитором по неисполненному обязательству, не может быть передано им другому лицу уступка требования.

Стороны обязаны в течение 5-ти дней в письменном виде сообщать друг другу об изменении реквизитов юридический и почтовый адрес, банковский счет и т. Стороны устанавливают, что в случае возникновения спора ими будут предприняты все необходимые меры для разрешения спора в досудебном порядке, в том числе посредством направления претензий. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, по заявлению любой из сторон, спор подлежит разрешению Арбитражным судом Архангельской области.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Северодвинска путем ремонта фасада, кровли, систем канализации, электроснабжения, установки общедомовых приборов учета холодного водоснабжения, электроэнергии, узла учета тепловой энергии.

Контроль соответствия: - производимых работ по капитальному ремонту, применяемых конструкций, изделий, материалов, проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов; - сроков производства работ условиям контракта; - стоимости выполняемых работ утвержденной Заказчиком смете;. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых при замене конструкций, изделий и материалов технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.

Освидетельствование и оценка совместно с работниками подрядной организации выполненных работ и замены конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ;. Контроль за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате работ по капитальному ремонту - сметной документации;.

Ведение учета объемов и стоимости принятых и оплаченных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных подрядной организацией работ и затрат на устранение дефекта и переделки;. Контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической документации исполнительных схем, актов на скрытые работы, общих и специальных журналов работ и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве ремонтных работ.

Контролировать ежедневное ведение журнала работ;. Контроль за исполнением подрядными организациями указаний и предписаний органов государственного контроля , а также требований строительного контроля Заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечение своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов и объектов в целом;.

Участие в проведении комиссиями проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов работ при их приемке;. Составление и предоставление Заказчику отчета о выполненных подрядной организацией работах с кратким описанием выполненных работ;. Исполнитель, осуществляющий строительный контроль, несет ответственность, в соответствии с действующим законодательством за приемку в эксплуатацию объектов, где производились работы с нарушением требований нормативных документов и проектной документации ;.

Работа строительного контроля по договору заканчивается только после полного решения всех вопросов по вводу объектов в эксплуатацию. При осуществлении строительного контроля Исполнитель должен руководствоваться требованиями следующих документов:. СНиП 2. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от Регистрация Войти. Договор на оказание услуг строительного контроля. On Bartalyova.

Договор Договора услуг Требования безопасности Договора на выполнение разных работ. Предмет договора 1. Получить полный текст. Интересные новости Важные темы Обзоры сервисов Pandia. Процесс строительства. Полы и перекрытия. Сантехника :. Инструменты :. ГОСТ Порталы по теме. Запросы предложений. Утверждения документов.

Технические задания. Выполнение работ. Основные порталы построено редакторами. Интересные фотоблоги. Каталог авторов частные аккаунты. Все права защищены Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов. Мы признательны за найденные неточности в материалах, опечатки, некорректное отображение элементов на странице - отправляйте на support pandia.

Агентские договора Депозитные договоры Договора аренды земельного участка Договора аренды имущества Договора аренды Договора бытового подряда Договора возмездного оказания услуг Договора дарения квартиры Договора дарения Договора залога Договора купли продажи квартиры Договора купли продажи акций Договора купли продажи предприятия Договора купли-продажи валюты Договора мены Договора на выполнение научно исследовательских работ Договора на выполнение проектно-поисковых работ Договора на выполнение разовой работы Договора на выполнение ремонтных работ Договора на консультационное обслуживание Договора на оказание различных услуг Договора на оказание транспортных услуг Договора на перевозку пассажиров Договора на перевозку туристов экскурсантов Договора на подряд Договора на разработку проектной документации Договора на транспортно-экспедиторское обслуживание.

Договора о паевом взносе Договора о предоставлении брокерских услуг Договора об информационно-справочном обслуживании Договора об участии в ярмарке Договора оптовой поставки товаров Договора по ценным бумагам Договора пожертвования Договора поручительства Договора поставки лома и отходов цветных металлов Договора поставки товара Договора продажи Договора субподряда Договора финансового лизинга Договора фрахта для перевозки пассажиров и багажа Договора хранения Издательские договора Имущественные договора Коллективные договора Концессионные договора Лицензионные договора Проекты договоров Типовые договора Товарообменные договора Трудовые договора Дистрибьюторские договора Договора водопользования Договора инвестирования.

Авторам Открыть сайт Войти Пожаловаться. Архивы Все категории Архивные категории Все статьи Фотоархивы. Лента обновлений Педагогические программы. Правила пользования Сайтом Правила публикации материалов Как сделать запрос на удаление материала Политика конфиденциальности и обработки персональных данных При перепечатке материалов ссылка на pandia.

Договор на оказание услуг строительного контроля

По настоящему договору Заказчик поручает Исполнителю за вознаграждение осуществлять строительный контроль в процессе [ строительства, реконструкции, капитального ремонта ] в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка. Объектом строительного контроля является [ вписать нужное ], расположенный по адресу: [ вписать нужное ] далее - Объект. Строительный контроль осуществляется за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией [ строительства, реконструкции, капитального ремонта ], а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и проектной документации. По результатам проведения строительного контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. Строительный контроль, осуществляемый Исполнителем, включает проведение следующих контрольных мероприятий:. Стоимость работ по настоящему договору составляет [ вписать нужное ].

Строительный контроль

Строительный контроль технический надзор выполняется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от Квалификация специалистов нашей организации подтверждается дипломами о высшем образовании и удостоверениям в области строительного контроля, за соблюдением проектных решений и качеством строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства. Осуществление приёмочного контроля выполненных строительно-монтажных работ с выявлением несоответствий, их формулировкой, классификацией и указанием ссылок на нормативную документацию и законодательные акты, анализ несоответствий с определением возможных причин их возникновения, способов устранения несоответствий. Информирование заказчика о ходе строительства и о серьезных нарушениях, контроль за их устранением. Выполнение контрольных геодезических съемок для проверки соответствия параметров построенных зданий сооружений и инженерных сетей. Проверка правильности оформления представленных Подрядчиком исполнительных схем.

Технический надзор за строительством, или Строительный контроль заказчика — это комплекс мероприятий, направленных на контроль за обеспечением требуемого качества строительно-монтажных работ, объемов, стоимости и сроков их выполнения. Ведение строительного контроля является обязательным на всех строительных объектах. Строительный контроль и технический надзор — связанные понятия.

В целях реализации в дорожном хозяйстве основных положений Федерального закона от 27 декабря г. N ФЗ "О техническом регулировании" и обеспечения дорожных организаций методическими рекомендациями по осуществлению строительного контроля на федеральных автомобильных дорогах:.

Типовой договор поставки с отсрочкой платежа, бланк договора. Договор поставки пиломатериалов с третейской оговоркой. Библиотеки использование карт, либо работ, оборудованных двигателям семейства, тем, претензии как поставки.

Образцы предписаний (замечаний)

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. Ну и по объему - повышение квалификации - не менее 16 часов, а профпереподготовка - не менее 250 часов.

Нет, по ФГОСу не является.

Эксперты перечислили самые распространенные в РФ детские заболевания Специалисты Росстата проанализировав данные за 2017 год, составили список самых распространенных в нашей стране заболеваний у детей. В отчете ведомства сообщается о том, что российские дети чаще всего страдают от болезней органов дыхания. Эксперты определили самые популярные кроссоверы в России Самой популярной моделью среди новых кроссоверов и внедорожников продолжает оставаться компактный кроссовер Hyundai Creta.

Договор на стройконтроль образец

Ваш личный кабинет будет привязан к этому номеру телефона. Наш специалист свяжется с вами. Мы также принимаем звонки на номер 8-800-500-56-87. Если же у вас возникли вопросы иного рода, настоятельно рекомендуем заполнить и отправить приведенную выше форму нашему юристу, с указанием вашего электронного адреса. Юрист по военной ипотеке Военная ипотека предоставила военнослужащим реальную возможность приобрести жильё. Актуальность юридических услуг Помощь военного юриста становится актуальной, если вспомнить, что сделки с недвижимостью связаны с бесконечным сбором документов, выяснением и согласованием кучи нюансов.

Услуга предоставляется бесплатно, но не круглосуточно. Материалы из раздела Гражданское право О снижении коэффициента?. Алиса Порошенко решил вознаградить атошников,тем самым узаконил грабежи и снял с себя огромные расходы ,на содержание этого отмороженного стада.

Договор. Настоящий документ вместе с приложениями, подписанный Заказчиком и Исполнителем, Строительный контроль .. Форма согласована.

Решайте профессионально (и удобно Вам) любые проблемы, связанные с ДТП, недвижимостью, наследством, взысканием задолженности или с защитой прав при взыскании долгов, налогами, с иными гражданскими, уголовными или административными вопросами.

Цены и стоимость услуг определяются в каждом конкретном случае в зависимости от объема, сложности дела, необходимой квалификации и способов решения. Нужны уточнения или подробности, звоните.

Профессор кафедры мировой политики факультета международн. Эксперты назвали самые популярные морские курорты РФ в высокий сезон лета-2019 По данным Tvil. Кроме того, пользуется популярностью и Севастополь.

Не остался без внимания и Краснодарский край.

Ну а собственнику, даже если он не живет в квартире, в любом случае придется оплачивать содержание и ремонт жилья, а также взносы на капремонт. Наши специалисты по жилищным вопросам Специалисты, осуществляющие судебную защиту Дубровина С.

Это еще одна гарантия качества и грамотности юридических услуг наших специалистов. Специалисты нашей компании помогут в составлении различных документов, объяснят, в какие инстанции их необходимо подать, представят ваши интересы в ходе разбирательств в суде.

Богатый опыт претензионно-исковой работы, защиты интересов юридического лица при проведении проверок контролирующими органами. Обратиться Олег Юрьевич Юрист онлайн Опыт в государственных и частных организациях, собственная частная юридическая практика.

Комментарии 6
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Любомир

    Ни в коем случае

  2. Георгий

    Как раз то, что нужно. Хорошая тема, буду участвовать. Вместе мы сможем прийти к правильному ответу.

  3. Владислав

    респект

  4. Гостомысл

    По-моему это очевидно. Попробуйте поискать ответ на Ваш вопрос в google.com

  5. Капитон

    Это его задело! Это до него дошло!

  6. Евлампия

    Я думаю, что Вы допускаете ошибку. Предлагаю это обсудить.